1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hiernavolgende voorwaarden. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle commerciële relaties (huidige en toekomstige) tussen Amcal bvba en de klant, zelfs als Amcal bvba in toekomstige contracten niet uitdrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden verwijst.
2. Tenzij anders bepaald, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Deze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. De hoeveelheden gebruikt in het voorbeeld van berekening, het bestek of de begeleidende brieven, zijn hoeveelheden of ramingen van zuiver informatieve aard en zonder verbintenis voor de aannemingswerken. Zelfs indien de aannemer zich steunt op Hydro-Geologische gegevens in zijn bezit.
3. De verbintenissen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na ons akkoord. Tot slot van tussen de partijen gevoerde besprekingen, zijn wij alleen gebonden door onze schriftelijke aanvaarding van de vaste opdracht van de afnemer en van alle wijzigingen aan deze opdracht.
4. Onze tarieven en folders worden alleen uitgegeven als inlichting en zij kunnen maar als basis dienen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Zij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.
5. Bijzondere ontwerpen, tekeningen, bestekken en documenten met specifieke gegevens blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden overgemaakt.
6. Wachturen of meerwerken veroorzaakt of gevraagd door de opdrachtgever worden als regiewerk aangerekend. De uren lopen vanaf vertrek werkhuis tot terugkomst werkhuis.
7. Elke vertraging ten gevolge van overmacht, geeft ons de bevoegdheid, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de leveringstermijn of uitvoeringstermijn te verlengen, dit alles zonder schadevergoeding ten laste van de verkoper.
8. De waarborg, welke wij op onze goederen en inrichten geven, is uitdrukkelijk beperkt door de toegestane waarborg van de constructeur. Behoudens tegengestelde bepaling worden de goederen en inrichtingen gewaarborgd gedurende een jaar vanaf de dag dat het materiaal ter Uwe beschikking werd gesteld en/of bij de voltooiing van de inrichting. Indien het materiaal dag en nacht wordt gebruikt, wordt de waarborg uitdrukkelijk tot de helft teruggebracht. Wij verbinden ons in dit tijdsverloop gratis te herstellen of te laten herstellen, ieder stuk dat vervangen zal moeten worden en waarvan bewezen is dat de ondeugdelijkheid te wijten is aan materiaal-of constructiefouten. Wij verbinden er ons niet toe om enige boete te betalen of schadelosstelling voor verliezen die mochten ontstaan door werkonderbreking, indirecte oorzaken of schade, die voort mochten spruiten uit de ondeugdelijkheid van het materiaal of uitvoering van de installatie en dit ook tegenover derden. De waarborg is niet van toepassing op verplaatsing of herstellingen ten gevolge van normale slijtage van het materiaal of door gebreken door onoplettendheid, verwaarlozing, slecht onderhoud, onregelmatigheden, foutief gebruik of plaatsingen en alle andere gebreken welke aan onze controle ontsnappen. De elektrische toestellen in bijzonder moeten beschermd worden met aangepaste beveiligingen van goede kwaliteit. Onze waarborg vervalt onmiddellijk en volledig indien de klant, zonder onze toestemming, het geleverde en/of geplaatste materiaal wijzigt, herstelt of laat herstellen. Herstellingen, wijzigingen of verplaatsingen van de door ons geleverde materialen en uitrustingen kunnen in geen geval verlenging van de waarborgperiode tot gevolg hebben. De aanspraak op waarborg kan in geen geval de betalingstermijnen wijzigen of onderbreken. Onderhoudswerken en leveringen voor het onderhoud zijn niet inbegrepen in de waarborg.
9. Behoudens een bijzondere overeenkomst geschiedt de aanvaarding bij het einde van de werken en voor het eindvertrek van ons personeel. Eenmaal het personeel vertrokken , is het werk verondersteld als aangenomen. Onze klanten worden verzocht de werken te volgen.
10. De in overeenkomst genoemde leveringsprijzen zijn vastgelegd volgens de huidige koers van de grondstoffen, salarissen en lonen. Bij verhoging hiervan, behouden wij ons het recht voor de prijzen evenredig te verhogen.
11. Wij behouden ons altijd het recht voor een overeenkomst te verbreken, zelf gedurende de uitvoering indien de klant met betaling in gebreke blijft of blijkt onvoldoende aan zijn geldende verplichtingen te kunnen voldoen.
12. Wij zijn gemachtigd, de goederen geleverd op de werf aan te rekenen aan 60% van de overeengekomen prijs.
13. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 8% per jaar tot volledige betaling.
Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 8% met een minimum van €50 en een maximum van €1.487,36 als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
14. Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
15. Eventuele klachten dienen schriftelijk en zo vlug mogelijk met een maximum van acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de eventuele gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak. Zo niet worden ze niet meer aanvaard.
16. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van eerste aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens, wanneer wissels getrokken worden op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.
17. Uw persoonsgegevens worden door Amcal bvba verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht. Via eline@amcal.be / een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpers 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.amcal-pompen.be of kan u via brief bij ons opvragen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardig belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dit meedelen op eline@amcal.be / een schrijven aan ons adres.